背景
某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天;由于雨季影响材料进场，影响工期5天;工程累计停电20天;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天;由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用;该工程竣工日期为2007年2月20日。
问题
(1)本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?
(2)根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的?
(3)施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?
(4)该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?

[问答题] 某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天;由于雨季影响材料进场，影响工期5天;工程累计停电20天;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天;由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用;该工程竣工日期为2007年2月20日。

[单选题]2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为（）。A .2004年2月10日B .2004年4月20日C .2004年5月1日D .2004年5月10日

[单选题]2010年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2010年5月1日，竣工日期为2011年12月31日。2010年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2010年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2010年5月10日。该工程保险开始生效日为（）。A . 2010年2月10日B . 2010年4月20日C . 2010年5月10日D . 2010年5月1日

[单选题]某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在（）以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。A . 2014年5月8日B . 2014年7月8日C . 2014年11月8日D . 2015年1月8日

[问答题]背景资料：某施工单位与业主签订了某工程的施工合同，合同工期为110天（5月1日～8月18日）。合同中约定：（1）人工单价为90元/工日。（2）人员窝工

[问答题]背景资料：某施工单位与业主签订了某工程的施工合同，合同工期为110天（5月1日～8月18日）。合同中约定：（1）人工单价为90元/工日。（2）人员窝工

[问答题]背景资料：某施工单位与业主签订了某工程的施工合同，合同工期为110天（5月1日～8月18日）。合同中约定：（1）人工单价为90元/工日。（2）人员窝工

[单选题]某工程合同签定日为3月10日，工程开工日为3月25日。开工日前施工单位已于3月18日开始把工程部分材料运到工地。则建筑工程一切险的保险期生效日为（ ）。A．3月10日B．3月18日C．3月25日D．上述日期中的任何一天

[单选题]某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A . 2011年4月1日B . 2011年10月1日C . 2011年4月20日D . 2011年10月20日

[问答题]背景资料：某施工单位与业主签订了某高速公路的施工合同，合同工期为110天（5月1日～8月18日）。合同中约定：（1）人工单价为90元/工日。（2）人员